Присоединяйтесь к нашим
сообществам в социальных сетях
Задать вопрос юристу
Нуждаетесь в консультации специалиста?
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355
По Москве и Московской области
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525
По Санкт-Петербургу и области

Образец контракт на выполнение текущего ремонта нежилого помещения


Образец контракт на выполнение текущего ремонта нежилого помещения

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно!

Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изменения в договоре аренды нежилого помещения

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления.

Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе. Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора и порядок расчетов 2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора; 2.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

Сроки выполнения работ 3. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом Графиком выполнения работ приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Календарный план. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ 4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п.

Не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Права и обязанности Сторон 5. Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Не позднее 30 тридцати календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки штрафа, пени от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. При неоплате Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

В течение 40 сорока календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки штрафа, пени за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка штраф, пеня не оплачена. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: В течение 10 десяти календарных дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц — субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, допусками, лицензиями, разрешениями и т. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

Подрядчик обязан: Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 трех календарных дней после приостановления выполнения работ.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 пяти календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Договором. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам. Гарантии 6. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Ответственность Сторон 7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Подрядчика за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц в пределах Цены Договора.

Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, включая просрочку оплаты выполненных работ за тот или иной отчетный период в пределах Цены Договора, Заказчик обязан в течение 5 пяти банковских дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить Подрядчику штраф в размере: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки штрафа, пени или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки штрафа, пени.

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 пяти банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает заказчику неустойку в размере 30 тридцать процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов излишнего получения Подрядчиком денежных средств последний обязуется осуществить возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в течение 5 пяти банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Порядок расторжения Договора 8.

Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: По соглашению Сторон; 8. В судебном порядке; 8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

Нарушение признается существенным в установленном законодательством порядке. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 десять рабочих дней.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

В иных установленных в законодательстве случаях. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: В случае просрочки оплаты стоимости работ более чем на 10 десять календарных дней. В случае нарушения условий по приемке выполненных работ.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ.

Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан: В связи с необходимостью поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т.

Заказчик обязан: Оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

Материалов, необходимых для выполнения работ: Стороны признали обязательными для исполнения следующие требования законодательства Российской Федерации: Строительные нормы и правила: Санитарные нормы и правила:. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор подряда на ремонт нежилого помещения образец

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:.

Образец контракт на выполнение текущего ремонта нежилого помещения

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления. Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе. Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся:. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Текущий ремонт: нападение и защита (7 декабря 2017)
Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением работы по текущему ремонту и отделке нежилого помещения а заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Предмет договора. Основные моменты. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению с помощью своих материалов, собственных сил и средств работ по текущему ремонту и отделке, а Заказчик принимает обязательства по созданию Подрядчику оптимальных условий для успешного выполнения работ, принять и оплатить результаты работ. Основные моменты Подрядчик несет личную ответственность, за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. Оплата работы производится в результате подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ. Скачать шаблон база данных договоров. Как получить оплату по контракту вовремя. Как оформить допработы, чтобы их потом оплатили.

Образец договора подряда на ремонт нежилого помещения

Для поддержания нормального состояния любых объектов недвижимости требуется проведение работ по их содержанию, а также ремонту. При серьезных повреждениях имущества требуются капитальные ремонтные работы. В иных случаях будет достаточно работ текущего характера.

Копии решения суда направляются сторонам независимо от того, просили ли они о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда (см. Помощь юриста по работе с приставами в Рузаевке. Взаимодействует с представительствами международных организаций, международных банков и центральных (национальных) банков иностранных государств, иностранных регуляторов финансового рынка.

Обе эти категории согласно законодательству назначаются с их согласия. Если было оформлено нотариальное завещание, то определено конкретное лицо, которое этим и займется. Жилье, которое единожды уже задействовалось в процедуре передачи имущественных прав, можно повторно задействовать в данной операции, как только новый владелец получит право собственности над.

На первом этапе экспертизы производится сбор вещества для проведения исследования. При наступлении беременности любая женщина задается важным вопросом о том, на какой неделе уходят в декретный отпуск. Департамент обжаловал решение суда и подал апелляцию в мосгорсуд. Помогите мне и моему сыну пожалуста. Кроме того, при осуществлении собственником (мужем) ряда действий, он обязан получить на них согласие супруги.

Итак, образец можно получить бесплатно в Главном управлении по вопросам миграции или в интернете: Когда вы получили образец заполнения заявления, можно приступать непосредственно к его оформлению.

Образец договора подряда на ремонт офисных помещений, заключаемый Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

У банка нигде не зарегистрировано, т. В декларации показан убыток. Извлечение из другого решения: В соответствии со ст. Центры по развитию малыша, которые осуществляют деятельность направленную на развитие интеллекта и физического здоровья, но при этом все процедуры сочетаются с оздоровлением и корректирующими процедурами.

Оформление дарственной у нотариуса проходит обычно в течение дня. Как правило, это результат ошибки бухгалтера. Если материнский капитал будет израсходован в полном объеме, то выплаты прекращаются.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви. Не стоит делать ни того, ни другого.

Образец договор на текущий ремонт помещения

Люди, различающие мир в черно-белых тонах. Теперь немного о документах, необходимых для реализации поставленной задачи. После этого можно приступать к описанию того жилья, в котором был зарегистрирован человек. Рассмотрим, как начисляются алименты на ребенка если отец не работает. Рекомендуем также прочитать: Учитывается ли срочная по контракту.

После проект установки ограждения согласовывается с местной администрацией. Если жильца выписывают в принудительном порядке, то его присутствие не требуется.

Но делать это нужно пока пленка еще не остыла и не стала жесткой. Она может быть оформлена в любое время.

Поскольку использование своего положения является отягчающим обстоятельством, то исправительные и социальные работы чиновникам заменены на арест на срок 4-6 месяцев. Затем у человека появляется шанс вернуть свой паспорт.

Порядок выполнения параллельной парковки Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения параллельной парковки: 1.

Срок изготовления документа в таком случае составит 10-15 дней. Одобрено заявок сегодня: Займ на киви. Согласие супруга на покупку квартиры требуется не во всех случаях, однако во избежание оспаривания сделки рекомендуется все же оформить данный документ и заверить у нотариуса.

Комментарии
  1. Мариетта

    Светлые уделы у детей!!!

  2. Алина

    Он моонстр, моонстр из трупов героев создан!

  3. crinelerpref

    Чуть что сразу убегает бухать и обижается на всех.

  4. Мефодий

    Фрик Собчак уже задолбала везде свое рыло сувать, надо установить недельную дозу.

  5. dersxperkoszcreat

    Дай Бог здоровья и удачи, Алексей!

Добавить комментарий