Присоединяйтесь к нашим
сообществам в социальных сетях
Задать вопрос юристу
Нуждаетесь в консультации специалиста?
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355
По Москве и Московской области
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525
По Санкт-Петербургу и области

Подрядчик выполняет роаботы своими силами самомостоятельно либо материалами предоставляемыми заказчи


Подрядчик выполняет роаботы своими силами самомостоятельно либо материалами предоставляемыми заказчи

Энциклопедии , позиции высших судов и другие комментарии к статье ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Статья

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно!

Глава 37. Подряд (ст.ст. 702 - 768)

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора. Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект.

Задание подписывается Заказчиком или его уполномоченным представителем. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании Задания Заказчика. Сметная документация содержит указание на объем выполняемых работ и их стоимость. Сметная документация подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

План производства работ носит информационный характер и может изменяться Подрядчиком. В случае изменения задания, сметной документации между сторонами подписывается дополнительное соглашение о внесении изменений в указанные документы. В случае работы с материалами Заказчика, последний обязан предоставить материалы для осуществления работ в течение 4-х календарных дней с момента начала течения срока выполнения работ, указанного в плане производства работ.

Материалы передаются по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. В случае непредоставления материалов Заказчиком в установленном настоящим пунктом сроки, начало течения сроков выполнения работ этапов работ , указанных в плане производства работ, начинают течь с момента подписания соответствующего акта приема-передачи материалов.

Сроки производства работ этапов работ , указанных в плане производства работ и пункте 1. Срок выполнения работ: — начало работ: не позднее 5 Пяти рабочих дней с момента уплаты Заказчиком аванса в порядке, предусмотренном п. Срок выполнения работ может быть продлён Подрядчиком в одностороннем порядке в случае несвоевременного предоставления Заказчиком Подрядчику строительных или иных материалов, обязанность по предоставлению которых лежит на Заказчике, недопуска на Объект специалистов Подрядчика, несвоевременного финансирования со стороны Заказчика.

Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему Договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность данных праздников.

План производства работ, начало и окончание определенных этапов работ описаны в соответствующем приложении к настоящему Договору. Данный план является информационным.

Промежуточные сроки, указанные в плане производства работ, являются примерными и их нарушение Подрядчиком не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за несоблюдение сроков. При этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах выполненных работ или дополнительных соглашениях к настоящему Договору, срок должен быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ, но не менее, чем на 5 пять рабочих дней.

Проведение встреч Подрядчика в т. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика. Конкретное предстоящей время встречи Заказчик обязан согласовать с Подрядчиком не менее чем за 1 день до встречи. В случаях остановки работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, в т. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему Договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т.

Вне рабочего времени Подрядчика Заказчик обязан осуществлять сохранность имущества, инструментов, оборудования Подрядчика, расположенных в месте выполнения работ.

Заказчик обязан в случае, если он не является собственником объекта Договора, заручиться согласием собственника на проведение ремонтных работ. В случае предъявления со стороны собственника претензий к Подрядчику, вся ответственность ложится на Заказчика.

Цена договора, порядок расчетов 2. Стоимость работ по Договору составляет рублей 00 коп. В цену Договора не входит специализированный монтаж, а именно: установка системы кондиционирования и вентиляции, встроенной мебели в том числе потайных дверей , установка и настройка техники, интернет и ТВ, системы видеонаблюдения, а также все виды охраны и сигнализации, установка окон и стеклопакетов в том числе дверей , работы по монтажу и переносу сетей газоснабжения и теплоснабжения.

Указанные работы могут производиться Подрядчиком на основании дополнительного соглашения Сторон. И будут оплачиваться Заказчиком отдельно. При заключении настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс: Пятьдесят тысяч рублей рублей 00 коп. Подрядчик обязуется предоставить смету на черновые материалы в течение 5 рабочих дней после начала работ на объекте, или в течение 5 рабочих дней после окончания этапа демонтажа.

Аванс в размере: рублей 00 коп. В случае, если работы выполняются Подрядчиком с опережением календарного плана, что подтверждается подписанными Заказчиком актами выполненных работ, которые превышают авансовые платежи, то Подрядчик вправе получить оплату ранее оговоренных выше сроков. Оплата работ этапов работ производится Заказчиком в российских рублях путем оплаты Подрядчику наличных денежных средств или путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

По соглашению сторон, оформленному в письменном виде, возможны иные, не запрещенные действующим законодательством РФ, формы оплаты. При оплате работ путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика моментом исполнения обязанности по оплате является поступление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

За дополнительные согласованные работы Заказчик производит оплату согласно актам выполненных работ. Стоимость работ может быть изменена сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Стоимость работ может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке в случае: 2. Стоимость выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

В случае одностороннего изменения стоимости работ в соответствии с п. Заказчик, получивший извещение Подрядчика об изменении стоимости работ, вправе в течение 5 дней отказаться от производства дополнительных работ, направив Подрядчику уведомление об отказе от производства дополнительных работ на электронный адрес. В случае если Заказчик не направит в вышеуказанный срок уведомление об отказе от Договора, изменения стоимости работ считаются согласованными сторонами с даты указанной в извещении Подрядчика об изменении стоимости работ.

Подрядчик сохраняет право на полную оплату стоимости Договора в размере, установленном п. Права и обязанности Сторон 3.

Привлечение третьих лиц и субподрядных организаций осуществляется без согласования с Заказчиком. Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока все дефекты и недостатки выполненных работ.

Указанная обязанность возникает у Подрядчика только в том случае, если недостатки возникли по причине несоблюдения технологии работ или существенного отступления Подрядчика от Задания Заказчика. В случае, если дефекты возникли по причине некачественности материалов, у Подрядчика обязательство по устранению дефектов и недостатков не возникает.

Поставить на объект работ своими силами технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, осуществить их разгрузку, складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами. Сбор мусора в мешки и вынос мусора к двери подъезда, в котором выполняются работы, осуществляется силами Подрядчика. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется за счет Заказчика.

Во время выполнения работ осуществлять за свой счет и своими силами уборку территории, на которой производится выполнение работ, и в пятидневный срок после окончания работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество.

Обеспечить Заказчику или представителям Заказчика, действующим на основании доверенности, доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия Договора для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов. Время доступа предоставляется по согласованию с Подрядчиком.

Если иное не установлено соглашением сторон, стоимость подъема всех строительных материалов, указанных в приложениях к настоящему Договору как черновых, так и чистовых , от входа в подъезд, в котором расположено помещение квартира , до этажа, на котором этот объект квартира находится, при наличии лифта грузового или пассажирского не включена в стоимость Договора.

При отсутствии лифта или при подъеме личных вещей мебели, оборудования и т. Заказчика данные работы оплачиваются отдельно. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

В течение 5 пяти рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании отдельных этапов Работ осмотреть и принять результат этапа Работ по акту выполненных работ. А при обнаружении недостатков в работе, либо отступлений от Договора — немедленно сообщить об этом Подрядчику.

В течение срока действия настоящего Договора предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ для выполнения работ в помещение, подготовленное для выполнения работ, в том числе освободить его от мусора. Оплачивать коммунальные услуги в т. Не допускать на объект Работ третьих лиц без согласования с Подрядчиком. Своевременно оплачивать стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти, либо упаковать предметы мебели, застелить, если необходимо, пол, убрать мешающие работе предметы.

Своевременно устранять замечания и разрешать вопросы, возникающие у контролирующих органов отделов и управлений администрации, управляющей компании, ТСЖ и т. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещении, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить на дополнительных условиях эту работу Подрядчику.

Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, не вмешиваться в рабочий процесс, не останавливать и не замедлять ход выполнения работ при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору. При наличии у Заказчика проектной документации, в т.

Самостоятельно, своевременно и за свой счет получать все необходимые разрешения для изменений, переоборудования, перепланировок объекта строительство пристроек, надстроек, переноса и демонтажа перегородок, изменения фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, сплит-систем, рольставен, монтаж внешних спутниковых антенн, и т. Производить все необходимые действия для надлежащего оформления таких изменений, переоборудования, перепланировок, в том числе с внесением соответствующих изменений в технический паспорт, кадастровый паспорт, инвентарное дело объекта и т.

До даты фактического окончания работ и подписания окончательного Акта выполненных работ не завозить в помещение крупногабаритную мебель и технику и не переезжать самому в помещение для постоянного или временного проживания. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик имеет право приостановить работы до момента полного освобождения объекта Заказчиком, при этом общий срок выполнения работ по настоящему Договору будет увеличен на срок остановки работ.

В случае несоблюдения сроков исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ более чем на 5 пять календарных дней Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем Договоре, продлевается соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате. Использовать фотоматериалы и видеоматериалы объекта Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ.

В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ или поставки материалов более чем на 10 десять календарных дней, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Требовать от Подрядчика производства работ в соответствие с условиями настоящего Договора. Обсуждать порядок производства работ с Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Реализовывать иные права, предоставленные Заказчику законом.

Ответственность Сторон 4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании письменного требования Стороны. Наличие у Заказчика требования о выплате неустойки не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ в срок, предусмотренный Договором. Неустойка перечисляется Сторонами в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре. Подрядчик не контролирует и не несет ответственность за качество работы, выполненной третьими лицами, и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком, а также за их материалы и оборудование и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате действия третьих лиц и субподрядчиков, привлеченных Заказчиком.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Энциклопедии и другие комментарии к статье ГК РФ. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Предмет договора 1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Заказчика работы по отделке объекта квартиры, нежилого помещения, дома и т. Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы ее содержания, объема и результата , то есть определяет предмет Договора. Заданием Заказчика может также являться дизайн-проект.

Да, до сдачи результата подрядчик имеет право владения. Подрядчик не приобретает право собственности на результат работ, поскольку договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику п. Согласно п. Надлежащее исполнение условий договора подряда не является основанием для признания за подрядчиком права собственности на результат работ Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п. Именно между ними оговариваются условия соглашения, формируются взаимные обязательства и ответственность при осуществлении проектного решения.

Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Комментарий к главе 32 "Подряд". Комментарий к главе 33 "Возмездное оказание услуг".

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления. Конфиденциальная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой публикация ограничивается в соответствии с договором или соглашением. Ассортимент, цена, комплектация готовых изделий стороны определяют в Приложении 1. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика иное может быть предусмотрено договором. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже.

Он не является публичным договором. Однако в случаях, установленных законом ст. Он проводится в целях восстановления отдельных элементов зданий и сооружений.

Договор подряда 1. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Женщины, которые столкнулись с подобной ситуацией, должны уметь отстоять свои права. В интернете можно скачать различный дополнительный материал по деятельности места прохождения практики, что будет несомненным плюсом для работы.

Российских водителей давно и постоянно волнует вопрос о том, сколько стоит страховка на машину, в страховых тарифах отмечается неуклонная тенденция к росту из года в год. По мере заряжания аккумуляторной батареи напряжение в ней будет расти. Ситуация такая: кретические дни были с 16 по 20 декабря, секс в ночь с 23 на 24 декабря с одним мужчиной, и в ночь 25 по 26 декабря.

Соблюдение ценовой политики отслеживается российским союзом страховщиков и Министерством финансов. Сейчас сын учиться на 1курсе. Однако не всем хочется выходить из дома и стоять в очереди.

Например, мать продает квартиру дочери, которая замужем, а значит, квартира будет общим имуществом супругов.

ГлавнаяФинансовое правоПодрядчик выполняет роаботы своими силами самомостоятельно либо материалами предоставляемыми заказчи.

Мытье дверей и дверных коробок. Цена вопроса составляет приблизительно 20 рублей. К административной ответственности не привлекался. Решением суда нежилые помещения, расположенные жилом доме, признаны жилыми. Физическое лицо может воспользоваться своими правами после осуществления крупной покупки или при особых обстоятельствах. За время учебы принимал участие в научных и студенческих конференциях (название) и круглых столах.

Фирмы и корпорации развиваются, люди пользуются имуществом юридических лиц. Законодатель не наделил их широкими полномочиями, которые позволяют грубить, угрожать, изымать имущество. Еще один возможный вариант определить, кто владелец, по кадастровому номеру или адресу - обратиться к нотариусу.

Хотя в правилах верно говорится, что масса прицепа в вполне оснащенном состоянии не должна превосходить половины массы тягового автомобиля. Ремонт плановый - ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации.

При этом данные на забалансовых счетах на сумму баланса влияния не оказывают. Разрешение на ввод в эксплуатацию отсутствует.

Учитель обладает высоким уровнем профессионального мастерства, владеет широким арсеналом методов и приемов обучения. Должен быть отдельный договор залога, помимо договора купли продажи.

Смертельно опасное заболевание Компенсация предусмотрена, если в течение срока действия договора у застрахованного лица выявится опасное заболевание.

Последнее обновление 2019-01-08 в 15:44. Если вещь с браком, вернуть или обменять ее можно в течение гарантийного срока. Лучезарная улыбка и задорный взгляд - вот что отличает Никиту.

Ради справедливости отмечу, в России проблем с фашизмом и расизмом также хватает, правда они проявляются не в виде псевдо толерантности и перегибов с либертарианством, а в ксенофобии и российском шовинизме.

Между тем, в силу ст. Чтобы упростить себе задачу, лучше сначала внести данные в раздел под номером 2. Во втором полугодии 2012 года мировыми судьями Советского района г. Кроме того, они обязаны принять меры в отношении нарушителя.

Комментарии
  1. Это все хорошо, но где взять эти органайзеры Здравствуйте.

  2. Я живу в Челябинской области.

  3. gingblinsusi

    Вы хотите замуж за состоятельного и красивого мужчину, желательно, чтобы еще ночью был активен, и зарабатывал денег на путешествия, салоны красоты и прочий загородный драйв.

Добавить комментарий